中央空调采购安装合同属于什么合同-中央空调安装合同建设工程施工合同

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合帝谷·公园城售楼部中央空调工程具体情况，甲、乙双方本着平等、自愿和诚实信用原则，签订本合同：

一、工程名称：广安子惠置业帝谷·公园项目售楼部中央空调工程。

二、工程地点：项目位于广安区枣山镇天成村，西北侧为广武路，东北侧邻近川东高速

三、工程内容：

1、广安子惠置业帝谷·公园项目售楼部中央空调工程包括风冷热泵主机主机 套，冷量共 KW，多联机主机 套，冷量共 KW，以及空调系统工程的安装、调试 、验收和材料设备的供应等(调试完工时间暂定 年 月 日)；

2、控制系统：每台室内机均配有单独的有线遥控器，液晶面板显示，具有温度设定、制冷及制热模式设定、风量调节、开关机时间设定等功能。。

3、本工程承包方式为总包工程（乙方包工包料，交钥匙工程）。

4、材料设备技术要求：

4.1风冷热泵主机为 品牌主机、满足甲方空调机房土建空间要求；风机盘管为 牌, 多联机主机为 品牌主机, 风机盘管为 牌,接水盘加长型，具体设备清单，技术参数详见合同附件；室内外机噪声满足 ，测试方法按国家空调规范执行。

4.2水系统管材、设备及安装材料：水泵按一用一备配置、阀门、电子除垢仪等;循环水管、排水管材料及施工均由乙方负责，具体材料设备清单，技术参数详见合同附件，水系统保温材料选用橡塑保温材料；

4.3风系统安装材料：风口、风阀、风管。

5、配电施工范围： 楼层配电箱至空调系统设备之间及空调系统内部的管线敷设、设备接线、材料供应，空调主机配电箱到同层管道井电缆均由甲方提供并施工。

6、设备土建混凝土基础由甲方负责，乙方提供设备参数，型钢基础。

7、工程材料设备清单见附件，合同附件与本主合同具备同等法律效力

中央空调安装签合同有必要吗

　在现实社会中，很多场合都离不了协议书，签订签订协议书可以使事务的结果更加完美化。我们该怎么拟定协议书呢？下面是我精心整理的空调安装安全协议书8篇，欢迎阅读与收藏。

空调安装安全协议书 篇1

　1、工程开工之前要与设计师确定分配位置、贴砖拼花及纹理安排。

　2、材料进场后，要自行清点数量，检查有无损坏及质量问题，如有问题应及时与公司联系。不得私拿工地材料，一经发现，作出三倍赔偿。

　3、铺砖前应选砖，如有腰线要确定排列之高低位置，瓷砖必须符合垂直、水平要求，无色差，无空鼓，无裂砖。如有要求排水的地方，必须放坡0.5%——1%，出现滞水，倒流需返工，则所有返工的材料及人工费由自行承担。

　4、当瓷砖贴到一半时，要及时检查瓷砖数量是否足够，若不够要及时通知工程负责人。每天保持施工场地干净整洁，并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。

　5、不得向客户收取费用。图纸更改，尺寸变动，增减项目必须经公司同意方能施工，私自施工则一切后果自行承担。

　6、施工时要小心搬运，勿撞坏其它成品，并且时刻注意施工安全，若发生任何工伤事故则自行负责。

　7、严格按《施工计划》规定的期限完工，延期1天罚款50元。

　8、公司会扣留 5% 的工程担保金，在1年的保修期内，有任何质量问题必须及时到场处理，如延误或推托不去，则不退还工程质保金。

　以上规则未能尽录，希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工，年终公司将给予奖励。

　工 程 名 称:

　责任人签名: 日期

空调安装安全协议书 篇2

尊敬的业主朋友：

　为了规范、统一小区内空调安装，杜绝空调安装不当造成的人身伤害、财产损失事故，服务中心提示您注意如下事项：

　1、委托具有高空作业资质的人员安装空调；

　2、安装空调时须采取包括但不限于佩戴安全保护绳、安全帽、穿胶鞋等安全防护措施；

　3、在物业服务中心指定的位置摆放空调外机；

　4、空调安装完毕须固定室外机和空调位百叶窗；

　5、空调排水管须接入专用的冷凝水排水管内；

　6、需改动空调孔位置必须向物业中心提交申请，通过审批流程后方可进行施工；

　7、进行施工安装时不得损坏建筑本体外立面。

　空调安装除应注意以上事项外，还应满足其他一切安装空调所要达到的安全、质量等要求。

　我已阅读上述提示并承诺按照上述要求安装空调并自行承担因空调安装不当导致的人身、财产损害赔偿责任。

　栋 室业主： 空调安装人员 ： 年 月 日

　本提示一式两份，业主及服务中心各执一份

　空调安装安全协议书

　甲方：XX

　乙方：XX

　为了保证空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　第一条、甲方安全责任

　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　第二条、乙方安全责任

　1、安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　2、后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

　3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　4、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　6、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　7、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　8、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　9、乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　10、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　13、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　甲方（签字）：

　地址：XX

　委托代理人：XX

　电话：XXXXXX

　日期：XXXX年XX月XX日

　乙方（签字）：XX

　地址：XXXXXX

　委托代理人：XX

　电话：XXXXXX

　日期：XXXX年XX月XX日

　空调安装安全协议书

　中央空调系统安装协议书

　甲方：宣城百汇置业有限公司

　乙方：河北明康机电设备有限公司

　经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：

　一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区（大馆离心机部分）空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务、

　二、甲、乙双方的责任和义务

　甲方

　1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工；

　2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位；

　3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方；

　4、按本协议及时向乙方拨付施工费用；

　5、遵守本协议其他相关条款、

　乙方

　1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象；

　2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录；

　3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料；

　4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用；

　5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用；

　6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量；

　7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工、对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担；

　8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理；

　9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

　三、本工程施工范围、工期要求

　本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统（末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气）的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。

　本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，（指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期）

　如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。

　四、安装费用及付与方式

　1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币（小写）78。48万元整。（大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整）其中大馆A区540000元；大馆B区244800元。

　2、安装费用的付与：

　（1）安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

　（2）安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20xx万元（其中A区49。68万元；B区22。5216万元）元；

　（3）尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。

　（4）安装费的3%为总包配合费用。

　五、甲乙双方需补充说明的事项

　六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效、本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。

　甲方（代表）签字：XX

　XXXX年XX月XX日

　乙方（代表）签字：XX

　XXXX年XX月XX日

空调安装安全协议书 篇3

　为了保证在空调安装工程的安全工作中经双方协商共同履行以下责任义务。

　 第一条 甲方安全责任

　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为乙方（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　 第二条 乙方安全责任

　1．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　2．在安装过程中和后期外机设备发生坠落造成事故的，由乙方负全部责任。

　3．乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的'安全带、等劳动保护用品。

　4．乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　5．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　6．乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　7．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　8．乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　9．乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　10．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　11．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　12．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　13．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　 第三条甲方安装注意事项

　1.在空调安装过程中防止氟里昂泄漏。空调安装完毕后，一定要让安装人员对空调连接口进行检漏，以防氟里昂泄漏。

　2.防止雨水从穿墙孔向室内倒灌。在空调安装过程中，必须打一个室内稍高一些的穿墙孔。安装完成后，穿墙孔的空隙必须用油灰堵好，如果是使用楼道内的排水孔，也要注意类似的问题。

　3.空调室外机不可随处安装，其位置的选择应有利于今后的维修与保养。室外机啊（压缩机）安装必须要端正，安装工人必须用水平尺找平。室外机支架要用规定配套涨栓，高层安装必须长螺杆穿通墙体固定而且必须要够数，谨防工人为了施工方便省略几个涨栓，日后麻烦多多。

空调安装安全协议书 篇4

　甲方： 身份证：

　乙方： 身份证：

　为了加强装修人员的管理，经甲乙双方协商达成以下条款：

　1、乙方负责对装修施工人员安全施工进行教育，督促施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护措施。

　2、因装修施工造成管道堵塞、漏水等事故，需负责修复，若造成其他经济财产损失和人员伤亡事故，乙方应全部承担经济及其它责任。

　3、本协议一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效，具有法律效力。望各工人安全施工，保证他人安全和自身安全。

　甲方：

　乙方：

　年 月 日

空调安装安全协议书 篇5

　甲方：

　乙方：

　为了保证 空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

第一条 甲方安全责任

　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为 （口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　 第二条 乙方安全责任

　1．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　2．后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

　3．乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　4．乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　5．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　6．乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　7．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　8．乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　9．乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　10．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　11．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　12．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　13．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　第三条 本协议一式两份

甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　地址： 地址：

　委托代理人： 委托代理人：

　电话： 电话：

　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

空调安装安全协议书 篇6

　甲方：XX

　乙方：北京有限公司

　为了搞好空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　第一条、本协议为

　合同（合同编号：）的附件。

　第二条、甲方安全责任

　甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为

　，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

　第三条、乙方安全责任

　1、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。

　2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　3、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　4、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　5、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　6、乙方要做好成品保护工作，不得污染和损坏原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。在安装完成后，基建部安排专业工程师核查原有设施恢复情况，如达不到甲方要求，根据实际情况进行扣款处理。

　7、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

　8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责

　任均由乙方承担，与甲方无关。

　9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。

　11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟，每发现一次每人罚款500元。

　12、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　第四条、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　甲方（章）：XX

　乙方（章）：北京有限公司

　地址：XXXXXXXXXX

　地址：XXXXXXXXXX

　法定代表人或委托代理人：

　法定代表人或委托代理人：

　电话：XXXXXX

　电话：XXXXXX

　日期：20xx年06月03日

　日期：20xx年06月03日

空调安装安全协议书 篇7

　甲方： 陕西十冶建设有限公司西控18街坊项目部 乙方：

　为了保证西控十八街棚户区改造项目3#楼空调防护栏安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

　第一条 :甲方安全责任

　甲方在乙方进行空调护栏安装前，对乙方现场负责人及施工人员进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为 周 凯 （口头教育后，甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为“与空调护栏安装有关联的安全注意事项”。

　第二条 :乙方安全责任

　1．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

　2．乙方自备空调护栏安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

　3．乙方负责对安装人员的安全和治安进行教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

　4．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

　5．乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

　6．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

　7．乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

　8．乙方要做好成品保护工作，不得污染原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方验收合格为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

　9．乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁护栏安装作业。

　10．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

　11．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

　12．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

　第三条 本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　委托代理人： 委托代理人：

　电话： 电话：

　日期：年月日 日期：年月日

空调安装安全协议书 篇8

　1、工程开工之前须与设计师确定灯位、插座及洁具的位置，并且准确计算用料。

　2、材料进场后，要自行清点数量，检查有无损坏及质量问题，并自行保护好且存放在安全地方。不得私拿工地材料，一经发现，作三倍赔偿。

　3、在不破坏构造的情况下施工，如遇需打承重梁柱时，必须及时反映情况，不得自行施工。线管入墙面内不少于5mm，开槽须使用切割机，暗管、暗盒埋设牢固，暗盒及表面开头必须平整一致。入墙水管要试水打压后封固，如因漏水所造成的返工，所有返工材料及人工由施工负责人自行负责。

　4、安装洁具要使用水平尺，如因洁具不水平所造成的返工，则所有返工材料及人工费用由自行负责。安装工具要集中放好，不能放在家俱、大理石台面及地砖上，如乱放工具造成成品损坏，要追究赔偿。

　5、要积极与其他工种配合，不能拖延影响其它施工进度。时刻注意施工安全，若发生任何工伤事故则自行负责。每天保持施工场地干净整洁，并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。

　6、不得向客户收取费用，如图纸更改、尺寸变动、增减项目等必须经公司同意方能施工，若私自施工，则一切后果自行承担。

　7、严格按《施工计划》规定的期限完工，延期1天罚款50元。

　8、公司会扣留 5% 的工程保质金，在1年的保修期内，有任何质量问题必须及时到现场处理，如延误或推托不去，将不退还工程保质金。

　以上规则未能尽录，希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工，年终公司将给予奖励。

　工 程 名 称:

　责任人签名: 日期

水冷空调安装合同

很有必要。

中央空调购买和安装事项很多，其安装，辅材等都是单独报价的，安装施工也有很多需要明确的劳务事项，商家会预设很多坑等着用户往里跳，如果不事先通过合同的形式约定好，后面会产生很多扯皮。。

所以要选用中央空调的，一定要事先确定好相关事项，跟商家把合同签订好。

安装合同

甲方:　

乙方:　

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议,以资共同信守。　　

第一条 工程概况　　

1、 工程名称：　

工程地点：　

工程内容：格力商用空调设备销售及安装　

2、开工日期：定货**天设备到达施工现场。　　

安装施工工期： **天　

3、技术指标：建筑面积为***平方米，制冷面积为***平方米。　　

a、 制冷、制热运行室外环境温度范围为：-15℃—+43℃。　　

b、 冬季室内温度达到16℃，夏季室内温度达到26℃-28℃。　　

4、设备及材料如下　　

a、设备表如下：　　

序号　　

设备规格名称　　

产地　　

1　　

风冷模块冷热水机组csqwrf130m/b　　

**　　

2　　

卧式吊顶风柜g-6wd×1/d　　

**　　

3　　

风机盘管、模块机控制器　　

**　　

　

b、施工材料表:　　

序号　　

安装主要　　

材料名称　　

型号规格　　

材料材质　　

品牌及产地　　

1　　

铜管　　

￠**　　

厚0**mm　　

紫铜管　　

**红星　　

2　　

铜管　　

￠**　　

厚0**mm　　

紫铜管　　

**红星　　

3　　

铜管　　

￠**7　　

厚0**mm　　

紫铜管　　

**红星　　

4　　

铜管　　

￠**9　　

厚1mm　　

紫铜管　　

**红星　　

5　　

铜管　　

￠**05　　

厚1mm　　

紫铜管　　

**红星　　

6　　

铜管保温材料　　

内径￠**　　

难燃b1级橡塑保温　　

河北华阳　　

7　　

铜管保温材料　　

内径￠**　　

难燃b1级橡塑保温　　

河北华阳　　

8　　

铜管保温材料　　

内径￠**7　　

难燃b1级橡塑保温　　

9　　

铜管保温材料　　

内径￠**9　　

难燃b1级橡塑保温　　

河北华阳　　

10　　

铜管保温材料　　

内径￠**05　　

难燃b1级橡塑保温　　

河北华阳　　

11　　

冷凝水管　　

dn25　　

upvc　　

四川亚美　　

12　　

冷凝水保温材料　　

内径dn25　　

厚10mm　　

难燃b1级橡塑保温　　

河北华阳　　

13　　

橡套电缆线　　

**mm　　

铜 线　　

无锡电缆　　

c、施工、安装、调试。　　

第二条　　合同文件使用的语言文字、标准和适用法律　　

1、合同语言：中文。　　

2、适用法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国合同法》及有关法规。　　

3、验收标准、规范：按国标、部标有关标准和审核验收规范。　　

第三条 合同总造价：　

第四条 付款方式及期限　　

1．预付款数额为供货合同签订后7日内付**%；　　

2．货到工地现场经验收后付**%；　　

4．安装调试验收合格后，经监理方会同甲方签字认可后付**%；　　

5．质保金：*%（质保期满后一次性付清）。　　

第五条 甲方工作及责任　　

1、确认施工场地具备开工条件；　　

2、水、电等施工管线进入施工场地；　　

3、授权委托现场监理公司，负责协调现场及乙方工作。　　

4、甲方将室外机的电源提供至室外机旁。　　

5、提供施工用电。　　

第六条 乙方工作。　　

1、该工程为乙方总包模块水冷式中央空调工程。即货物的供货及施工、安装、调试、检测。　　

2、该工程包括室内风机、风管及配套设施的供货及安装。　　

3、按格力厂方提供的施工图纸施工。　　

4、施工防护工作的要求：按**省建筑工程施工防护措施规定执行。　　

5、成品保护的要求：做好安全防护措施，负责设备、材料及系统的看护管理。　　6、施工场地清洁卫生的要求：按工段进 行清理打扫卫生。工程竣工验收前彻底清除一切垃圾并将垃圾送至到指定垃圾场。　　

7、乙方应服从工程总包单位的现场管理和监理部门的质量监理督。　　

8、乙方应严格遵守和执行招标原件和投标的各项条款。　　

9、乙方应加强施工人员的安全教育，在施工中若发生人身伤亡事故，责任由乙方全部承担。　　

第七条 检查和返工：按工段计划要求进行初检试压验收，如不符合安装质量，必须返工达到验收合格，返工责任及经济损失一律由乙方自负。　　

第八条、隐蔽工程中间验收　　

中间验收部位和时间：按设计图纸和工程施工进度的要求和时间执行，验收所有隐蔽系统合格后，再进行明工程施工。　　

第九条 试 机：甲、乙双方派员共同参加试机，试机时间甲乙双方共同

商定。　　

第十条 验 收：工程验收日期双方协商而定。甲乙双方共同派员参加现场验收，验收标准根据招标文件要求及乙方提供的产品样本的技术参数进行验收。　　

第十一条 设计变更：乙方根据甲方提供的方案及图纸进行施工，如施工中甲方对施工方案进行较大的调整，需根据工程量及材料用量追加增减工程款（所有变更需经甲方施工负责人及监理部门签字认可）。　　

第十二条 确定变更：根据变更的具体情况，双方确定后再补充协议。　　

第十三条 保 修　

1、保修内容、范围及时间：整个空调系统保修期为**个月。　　

2、*年内免费上门保养服务。　　

3、终身维修，并按成本价格随时提供格力设备的备品备件。　　

第十四条 安全施工 ：财产安全、施工环境安全保护，施工人员安全等，一切由乙方负责，如发生安全事故，一切直接经济损失和间接损失由乙方自理。　　

第十五条 不可抗力：不可抗力的自然灾害认定标准：6级以上地震；7级以上持续4天以上的大风。　　

第十六条 争 议　

1、未尽事宜的解决：本合同未尽事宜和工程量调整，可经双方协商一致后达成补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。　　

2、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议时，由当事人双方协商解决。如协商不成，可通过仲裁委员会进行仲裁，也可通过法律诉讼解决。　　

第十七条　　合同生效与终止　　

1、合同生效的日期：本合同自签定之日起生效。　　

2、合同终止的日期：本合同至本工程无质量问题，双方办理完所有经济手续后，自行终止。　　

第十八条　　　合同份数　　　

合同文件共计两份。甲乙双方各持壹份。　　

第十九条　　　合同签订日期和地点　　　

1、本合同签订的时间：**年12月31日　　

2、合同签定的地点：　

第二十条　　双方需要说明的事项　　　

1、本合同签定的依据为设计图纸，如设计图纸发生变更，合同也将随之发生变更。　　

2、乙方提供的产品样本做为合同附件，与合同具有同等法律效力。　　

　甲方(章)乙方（章）

地　址：地　址：　

　法定代表人：法定代表人:　　

委托代理人： 委托代理人:　　　　

**年xx月xx日

　随着法律知识的普及，能够利用到合同的场合越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是我精心整理的安装合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　安装合同 1

　甲方：（以下简称甲方）

　乙方：（以下简称乙方）XXX工程有限公司

　经甲乙双方协商，甲方同意乙方承包 的中央空调工程设计、供应及安装工程，为明确双方权利、义务关系，现甲乙双方本着平等互利，协商一致的原则，并依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，特制定如下条款，望双方共同遵守，严格执行。

　1、工程概况

　1-1、工程项目名称：

　1-2、工程地点：

　1-3、质量要求：空调设备、安装工程质量及施工要求均达到国家标准、规范，且验收合格；保证冬季室内温度可保持18-24摄氏度、夏季室内温度可保持22-28度。

　1-4、合同工期：20XX年X月X日

　2、合同范围

　承包方式：乙方包工包料。

　承包范围：中央空调系统系统的施工图纸设计、设备供应及安装包括：施工图纸的设计，中央空调的设备、材料供应、安装、系统调试、检测实验、验收、因质量问题引起的维修与更换、技术指导、培训及售后服务、保修、图纸深化设计与其他专业队伍的配合施工等。

　售后承诺：

　本工程所有设备及所有辅材从签定合同之日起免费保修维护五年，设备使用寿命期内提供维护服务。设备保修期内，由乙方负责所发生维修费用。设备保修期后在运行中发生故障，乙方接通知后在8小时之内上门服务，在产品保修期之外的维修配件，乙方按公司统一收费标准向甲方收取。

　3、工程要求

　3-1、乙方应根据甲方所提供的施工图纸进行中央空调系统的设计、购置和安装。

　3-2、乙方严格按照设计要求及《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的要求和规范进行施工。

　3-3、乙方接受甲方和现场监理的指挥和监督。

　3-4、施工组织设计可操作性强、工期合理经济。

　3-5、乙方负责竣工资料的编制并交给甲方资料室验收，不合格者必须无条件重做。

　4、合同价款

　4-1、合同价款（以下范围）：

　本合同价款为固定总价，总价款为人民币68万XX元。

　本合同价款中包括：设备费、主材、各种施工所需的所有辅材费（包括运至施工现场并保管的全部费用）、安装费、现场内材料二次搬运费及配合现场其他施工单位发生的费用。

　4-2、设备费、主材：见附表。

　5、图纸

　5-1、乙方向甲方提供图纸的日期和套数：合同生效时提供三套符合甲方设计要求的图纸。

　6、项目经理

　6-1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目代表为：XXX，代表甲方履行本合同，负责施工现场的指挥、协调，涉及合同权利义务实质内容变更及工程结算文件，需甲方盖章后方能生效。

　6-2、乙方委派的担任本工地履行本合同的项目经理为：曹同铭，全权代表乙方履行本合同，全面负责本合同执行中的有关技术、劳务作业进度、现场管理、质量检验、安全生产、合同结算及受领合同价款等方面工作。

　7、承包方式

　7-1、本工程采用包材料、包运输、包安装、包辅料、包质量、包工期、包安全的总价及单价包干形式的承包方式。属乙方自行采购用于本工程的材料及设备需向甲方报审，检验合格后方可使用。

　7-2、乙方在签订本合同前已考察并熟悉图纸和现场内外的所有情况，在施工中因乙方原因造成对甲方任何形式的损失，均由乙方负责。

　7-3、本工程的洽商、变更文件必须经甲、乙及现场监理三方代表签字、盖章后生效。

　8、工程价款的结算与支付

　8-A、乙方与甲方约定按下列方法支付：

　本工程按工程进度分五次结合施工进度完成情况给予支付合同价款：

　8-A-1、签订本合同3日内，甲方预付乙方合同价款的30%: 元；乙方向甲方出据同等金额的 收据 。

　8-A-2、人员、材料进场后施工两日内，甲方支付乙方合同价款的30%: 元；乙方向甲方出据同等金额的 收据 。

　8-A-3、主机到场，甲方支付乙方合同价款的25%: 元；乙方向甲方出据同等金额的 收据 。

　8-A-4、整体安装完毕，甲方支付乙方合同价款的10%: 元；乙方向甲方出据同等金额的 收据 。

　8-A-5、剩余5%工程款为质量保证金，在工程竣工后1年内无质量问题付清。

　8-B、本工程保修期为五年，结算价款的5%将作为保修金，在保修期（整体工程竣工验收合格之日起开始计算满1年）后1个月内付清。

　9、工程质量

　9-1、工程质量：按照《家用和类似用途空调器安装规范》（GB17790-2008）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB502010—2001）等规范的要求达到合格标准。

　9-2、乙方应保证所用材料的质量达到设计要求，符合技术规范。

　9-3、到场构件，由于乙方深化设计或制作等错误造成的质量问题，导致安装时无法安装，无论甲方是否验收，给甲方带来的经济损失由乙方承担。

　9-4、乙方必须保证工程满足本合同规定的质量要求，如有违约，其返工所需一切费用及因此而延误工期造成的损失均由乙方负责。

　9-5、乙方必须对其承担的全部工程质量负责，施工中须有完整的质量保证体系，严格按照国家及市属的质检标准进行过程的质量检验与控制。

　9-6、分项工程一次性验收合格率100%，并满足甲方技术交底中的要求。

　9-7、设备安装工程具备单机无负荷调试条件，乙方组织调试，并在调试车前48小时以书面形式通知甲方代表，通知包调试内容、时间、地点。乙方准备调试记录，甲方根据乙方要求提供必要条件，调试合格，工程师在试车记录上签字。

　10、工期要求

　10-1、合同工期：我方积极配合土建施工工作，做好空调安装预埋洞技术交底工作。待土建施工至具备我方工作条件时再确定工期，预计日历工期 天 。

　10-2、整体施工进度须满足甲方总体进度计划要求，能随时突击完成局部关键部位的工程量。

　10-3、甲方向乙方提供总进度计划图，乙方应认真阅读，并据此制定该专业工程进度计划表，交甲方审核后严格组织落实。

　10-4、非甲乙双方原因引起的工期拖延和不可抗力因素造成的损失按有关规定执行。

　11、甲方责任及义务

　11-1、甲方义务协助乙方进行本工程合同约定所需的协调工作。

　11-2、甲方提供的临电设施到二级配电箱合作指定位置，其余部分由乙方承担。

　11-3、负责乙方与其它各工种的协调工作，及时向乙方提供工作面，并对乙方施工及管理进行监督。

　11-4、按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　11-5、负责审核施工方案、施工总进度计划，实施对工程质量、工期、安全文明施工、合同管理、信息管理、投资控制的全面管理；

　11-7、负责工程技术交底、工程检查验收，统一安排技术资料的收集归档；

　11-8、负责协助乙方与有关部门联系，协助乙方协调现场工作关系；

　11-9、协助乙方将施工所需水、电接到施工现场，保证施工期间的需要；并负责水电所产生的费用。

　11-10、协助乙方开通施工场地的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

　11-11、甲方为乙方提供货物短期贮藏场地及施工人员住宿场地。

　11-12、检修口、出风口安装孔、回风口安装孔，主机基础台等装修或土建项目由甲方完成。

　11-13、机房主电源由甲方引致主机配电柜内。

　12、乙方责任及义务

　12-1、负责合同范围内及与全部工程有关的各项工作，负责提供所用的各种机械、工具和材料。

　12-2、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期间内承担工程质量保修责任。

　12-3、施工中按章办事，严格按施工方案施工，每道工序完成以后，必须由项目有关人员检查合格之后，才可进行下道工序。

　12-4、乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力，严格按照国家规范及有关规定组织施工，并配备足够的技术过硬、经验丰富的熟练工人组织施工，以确保工期、质量和安全，并对此全面负责。

　12-5、向甲方提供其管理机构人员名单、施工人员花名册及各种手续证件。

　12-6、编制施工方案和施工总进度计划，根据施工方案和总进度计划的要求，有阶段工期要求的提交阶段作业计划，必要时按甲方要求提交旬、周作业计划，以及与完成上述阶段计划相应的施工安排计划，经甲方批准后严格执行，施工中应考虑与其他专业的密切配合。

　12-7、乙方施工人员应严格遵守施工现场各项规章制度，安全文明施工。

　12-8、乙方应定期对生产人员进行文明生产教育，遵守文明施工生产的管理规定。

　12-9、乙方工作人员应认真学习和遵守国家政府颁发的各项文明施工管理规则，必须做到工完场清，即楼内无垃圾、杂物、余料、加工场地中各种材料应堆码整齐。

　12-10、乙方人员无论在生活区或施工现场内，应遵守甲方的有关规定、信仰，凡打架斗殴、盗窃财物或聚众，甲方有权对乙方处以1000元以上的罚金。

　12-11、乙方人员应爱护甲方施工机具等劳动资料，不得无故破坏，如发现外来人员破坏工地财物，应及时汇报甲方管理人员，甲方将按实际情况予以奖励。

　12-12、积极参加和配合甲方的贯标活动，积极配合甲方历次内审、外审及各种临时性检查等活动。

　12-13、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工作业，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力，物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工作业安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工作业现场的管理规定，做到文明施工作业；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

　12-14、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收，提供给甲方所有施工和技术资料及各种所需竣工验收资料；

　12-15、乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及其项目部名称，对外进行经济活动。乙方在劳务作业工地发生劳动、租赁、买卖等合同债务、侵权责任，一律由乙方履行和承担责任。

　12-16、保证施工现场的整洁，负责清理自身产生的建筑垃圾。

　12-17、隐蔽工程完工后，及时书面通知甲方及监理进行验收合格后，方可继续进行施工。

　13、材料、设备供应

　13-1、工程所用材料及设备由乙方组织供应，货物到达现场后，由乙方组织甲方及监理对材料质量、规格给予验收，但甲方对货物的验收通过不能免除乙方对工程质量应承担的责任；乙方所使用的工具和器具应自己给予配备；

　13-2、乙方供材料由乙方通知甲方派人参加验收，并向甲方提供材料产品合格证明。乙方应妥善保管，合理使用材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，由乙方应自行承担，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失；乙方供材料种类、质量等级与合同文件的规定如有不符，甲方可拒绝接受。

　13-3、乙方为完成作业要求自带或自行租赁施工机具设备；

　14、工程管理

　14-1、乙方必须服从甲方的各项管理规定，对违反规定的人员甲方有权依据项目管理规定对乙方处以罚款。

　14-3、乙方在施工中，由于自身原因造成质量和安全事故等损失，概由乙方负责。

　15、工程验收

　乙方应确保所完成施工作业分批、分项、分部工程的质量，应符合本合同约定的质量标准，由甲方提供表格，由乙方负责填写，待甲方委托人签字验收合格后，方可进行下道工序。乙方施工作业完毕，应向甲方提交完工报告，准备齐全相关的竣工资料，书面通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工作业成果进行验收。如甲方对验收有异议，应以书面形式给予通知。乙方的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工作业质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　16、工程保修

　16-1、甲方在保修责任期（五年）满后，甲方向乙方发出保修完成证明书。

　17、合同争议的解决

　17-1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，和解、调解不成的，向合同履行地人民法院起诉解决。

　17-2、发生争议后除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果：

　（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议解除合同；

　（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

　（3）法院要求停止合同履行的。

　18、违约责任

　18-1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

　（1）甲方不按时向乙方支付工程款，每延误一日，应向乙方每日支付总工程款千分之1的违约金；

　（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

　18-2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付每日千分之1的违约金；

　（2）乙方施工作业因施工原因造成质量不符合质量标准，乙方自行承担返工费用；

　18-3、一方违约另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　19、合同解除

　19-1、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或甲方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。

　20、合同终止

　本合同自双方履行完合同全部义务、工程结束验收合格、质保期满且无质量问题后终止。

　21、保密条款

　双方对合同内容均负有保密义务，因一方泄密，给对方造成损失，由泄密方赔偿对方损失。

　22、其它事项

　本合同不包含主电源及装修，土建相关工程。合同未尽事宜，双方协商另订。

　23、合同份数

　本合同正本两份，具有同等效力，甲乙双方各一份；本合同副本两份，甲乙双方各一份。

　合同订立时间：20XX年X月X日

　合同订立地点：

　24、合同生效

　本合同自双方法定代表人或法定代表人授权的`代理人签字（必须有书面委托书）、加盖单位公章后生效。

　甲方单位（盖章）：　乙方单位（盖章）：

　委托代理人： 法人或委托代理人：

　电 话： 电 话：

　开户银行： 开户银行：

　帐 号： 帐 号：

　签订日期：20XX年X月X日

　安装合同 2

　委托方（甲方）：___________________

　承包方（乙方）：___________________

　为了改善公司办公楼环境，杜绝因窗户破损而产生的危险，甲方决定将所有窗户更换为塑钢窗。此项工程经甲、乙双方共同协商，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，结合该工程的实际情况签订本合同，望共同遵照执行。

　一、工程概况

　1、名称：安装塑钢窗。

　2、地点：_____________________

　3、承包方式：采取大包干的形式。

　二、结算方式

　按投标的中标价格_______元／m2进行结算，面积在完工后按实际测量面积进行结算，()乙方必须开据税票。

　三、甲方责任

　1、提供现有的水、电、路及其场地。

　2、及时提供施工方案。

　3、负责乙方施工时的水、电费。

　四、乙方责任

　1、严格按照安全生产要求施工，施工过程中发生的一切安全事故和纠纷由乙方自行负责。

　2、每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进行施工，完工后由甲方验收认可，方能结算。如遇特殊情况，甲、乙双方共同协商处理。

　3、施工时乙方必须处理协调好与邻组的地方关系。

　五、工程质量

　1、乙方必须接受甲方和见证方的施工质量监督。

　2、服从甲方和见证方的施工方案。

　3、凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。

　六、付款方式

　工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。

　七、工期及其奖励办法

　本工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止完工，工期延误罚款_______元整。

　八、其他

　1、本合同在执行中若出现争议和纠纷，双方应友好协商，无法解决时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁，或向法院申请按照法律程序解决。

　2、本协议自双方代表认可之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　甲方：_____________________盖章 乙方：_____________________盖章

　___________年_______月_______日 ___________年_______月_______日

　安装合同 3

　甲方：

　乙方：

　根据现场要求，经甲、乙双方友好协商，甲方向乙方购买闭路电视监控系统设备，并由乙方承担设备的安装工程，为明确甲、乙双方的权利与责任，确保安装工程顺利进行，特签定以下条款，双方共同遵守。

　一、 系统内容及施工范围：

　1、根据甲方要求，乙方负责闭路电视监控系统线路的敷设，设备安装、系统调试。

　2、合同所涉及的设备器件数量详见报价清单(如工程量和设计变更，凭甲方代表“通知”进行增减设备和调整施工)。

　3、若因甲方原因要求变更设备的，须由甲方代表签证后，乙方才可施工。合同总金额：(人民币大写)： 元整

　二、 工程施工地点：

　三、 工程期限：

　施工总天数： 天。

　四、 施工期间，甲、乙双方需委派工作人员驻现场负责施工协调工作。

　1、甲方派驻现场负责与乙方协调工作的施工协调人员：

　2、乙方派驻现场负责与甲方协调工作的施工协调人员：

　五、 工期延误：

　对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表签字确认，工期相应顺延。

　1、不可抗拒自然灾害等因素，导致工期延误。

　2、工程量变化或设计变更。

　3、如甲方未按合同要求及时付款，乙方有权停工待款，由此导致误工损失，由甲方承担。

　六、 结算方式：

　1、乙方提供具国家法定有效普通发票与甲方结算合同款。

　2、甲方以银行转帐或支票形式付款给乙方，且必须正确填写乙方单位名称支付合同款;

　3、甲方分 两 期向乙方支付合同款项100%。

　第一期：甲、乙双方签定本合同后，乙方将设备进场后，通过甲方相关人员验收合格后，甲方即付给乙方合同总金额的50%，即 元。

　第二期：乙方安装调试完毕并且工程通过验收合格后，甲方即付给乙方合同总金额的50%，即 元。

　七、 甲方责任：

　1、监督和定期检查乙方施工进度，按合同结算期及时支付工程款。

　2、负责组织、协调乙方进驻施工场地事宜并清除场地内影响施工的障碍物。

　3、负责提供本工程所需水、电及接点。

　4、负责提供乙方施工材料存放地。

　5、负责与同时进驻施工现场的其他施工单位的各项协调工作。

　6、甲方施工现场监理组，对工程质量进行监督管理，检查验收隐蔽工程，办理中间交工工程验收及中间增减工程量签证手续。

　7、工程未交付使用之前，甲方不能私自使用设备;若擅自使用而造成设备损坏，甲方应赔偿乙方一切损失。

　八、 乙方责任：

　1、严格按照经甲、乙方确定的设计方案组织施工，并保证安装工程质量达到国家标准， 施工中发现质量问题，及时与甲方代表协商补救措施。

　2、乙方施工人员进场作业，须服从甲方管理及指导。

　3、文明施工，保持施工现场清洁卫生。

　4、承担因乙方原因造成的施工事故的一切责任。

　5、工程完工，乙方有责任进行所安装设备的运行调试。

　6、负责对甲方人员进行培圳。

　7、做好定期的设备维护保养。

　九、 材料、设备

　本工程所有设备及施工用材料由乙方负责采购，乙方应严格按照其报价方案及设计图纸所列设备型号、品牌、产地及性能进行采购，并提供产品合格证。

　十一、验收标准及方法：

　1、设备以原厂合格证及性能说明资料为验收标准。

　2、乙方保证报价单所列设备、材料与安装设备、材料一致。

　3、甲、乙双方共同组织验收，双方均有主管人员参加，经双方验收合格后，签署工程竣工验收证书，乙方正式将所安装设备交付甲方使用。

　4、乙方书面通知甲方验收之日起至第三日应进行验收，超过期限，甲方仍未验收，则视为验收合格;若甲方在未经乙方同意下擅自使用设备，则视为验收合格。

　5、工程施工过程中由于甲方原因须修改或增加工程量，甲方必须出具书面确认工作量及结算方式，否则，乙方有权拒绝修改。

　6、因工程质量不合格所造成的返工费用，由乙方自行负责。

　十二、保修期限：

　1、 验收合格之日起，所安装项目乙方免费保修12个月，免费上门维护24个月。保修期内如遇设备故障，乙方在接到甲方通知后8小时内到达现场处理，5天修复，否则甲方要求第三方修复，并要求造成对甲方经济责任损失的索赔;设备保修期满后，乙方继续对设备负责维修，只收人工和材料成本费。

　2、 因不可抗拒因素如雷击、台风、地震等自然灾害或由于甲方电压不稳及其它人为因素所造成的设备损坏问题，不在免费保修范围内(有偿优惠服务)。

　十三、违约责任：

　甲、乙双方任何一方如有违反本合同规定的行为，必须承担对方一切损失，并按《合同法》相关条例予以处理。

　十四、争议解决：

　本合同其它未尽事项，可订立补充合同或由甲、乙双方友好协商解决;如通过协商无法解决，可提请合同签订地法院予以裁决，由此发生的一切费用由违约方承担。

　十五、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同自双方签订之 日起生效，至双方义务履行完毕终止。

　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　法定代表人(签字)：_________ ? 法定代表人(签字)：_________

　_________年____月____日 _________年____月____日